最新建筑工地加工承攬合同書 建筑工程承包合同與加工承攬
隨著法律法規(guī)不斷完善，人們越發(fā)重視合同，關于合同的利益糾紛越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么合同書的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧。
建筑工地加工承攬合同書 建筑工程承包合同與加工承攬篇一
一、合同期限自________年____月____日起至________年____月____日止。合同期滿，本合同自行終止。如甲方需要繼續(xù)留用，經(jīng)乙方同意，雙方可以續(xù)訂合同，并辦理鑒證手續(xù)。
二、生產(chǎn)（工作）任務甲方根據(jù)生產(chǎn)（工作）需要，安排乙方在_________崗位，承擔_________臨時生產(chǎn)（工作）任務。乙方若同意，須服從。在合同期內(nèi)甲方因調(diào)整生產(chǎn)（工作）任務，需要變更乙方的崗位和任務，需經(jīng)乙方同意。如乙方不同意，可提出辭職，雙方辦理解除合同手續(xù)。
三、勞動時間與勞動報酬
（一）勞動時間：甲方實行每周____日，每日_________小時工作制。嚴格控制加班加點，確因生產(chǎn)（工作）需要加班加點的，應控制每日加班不超過_________小時，每月加班不超過_________小時，加班要提前通知乙方，由甲乙雙方商定，按規(guī)定發(fā)給加班加點費。
（二）勞動報酬：按國家有關規(guī)定和單位的實際情況，根據(jù)乙方的崗位和承擔任務，甲乙雙方協(xié)商定為每日_________元，每月_________元。加班工資，按不低于國家規(guī)定的標準執(zhí)行。獎金，根據(jù)單位效益和勞動貢獻，定期發(fā)給。實行計件工資制的，月工資按計件單價結(jié)算。具體辦法在本合同雙方約定欄中約訂。從事夜班的，應發(fā)給夜餐費_________元。
（三）在合同期間，如發(fā)生停工待料情況，甲方每天發(fā)給乙方基本生活費_________元。
四、勞動保護、保險福利待遇
（一）從____鎮(zhèn)招用的臨時工，實行社會養(yǎng)老保險制度。保險金繳納辦法與單位勞動合同制工人相同。繳納養(yǎng)老保險費，每月甲方負擔_________元，乙方負擔_________元。乙方繳納金額，先由甲方統(tǒng)一支付，后在其當月工資中扣除。乙方如符合招工條件，單位又有指標，可招為勞動合同制工人，所繳納的養(yǎng)老保險可隨同轉(zhuǎn)移，合并計算繳費年限。
（二）乙方因工死亡待遇及因工負傷在醫(yī)療期內(nèi)的待遇與合同制工人相同，因工負傷醫(yī)療終結(jié)，由勞動鑒定委員會確定其傷殘程度。
（三）乙方患病或非因工負傷，醫(yī)療期最長不超過_________個月。醫(yī)療期內(nèi)待遇應當與合同制工人同等對待，傷病假期間，由甲方酌情發(fā)給生活補助費。乙方在甲方工作半年以上，醫(yī)療期滿尚未痊愈被解除勞動合同的，由企業(yè)發(fā)給一次性醫(yī)療補助費_________元，乙方死亡的，甲方應發(fā)給喪葬補助費_________元，一次性發(fā)給供養(yǎng)直系親屬救濟費_________元。
（四）乙方在甲方工作________年以上，重新簽訂合同的，甲方應按國家規(guī)定安排乙方探親，服務每滿________年假期為_________天；乙方如遇婚、喪、女工懷孕、分娩、哺乳，甲方應按規(guī)定安排假期。上述假期為有薪假期，超出規(guī)定日期的，經(jīng)批準按事假處理。
（五）根據(jù)工作崗位需要，并參照國家有關規(guī)定，甲方發(fā)給乙方勞動保護用品。從事起重、電焊、司爐等特殊工種作業(yè)的，需持有關部門核發(fā)的《專業(yè)崗位操作證》方可上崗。
五、勞動紀律
（一）按時上下班，不得遲到早退。
（二）嚴格遵守操作規(guī)程，保證生產(chǎn)。
（三）愛護單位財產(chǎn)，不無故損壞公物。
（四）上班工作（生產(chǎn)）時間不得做私事，不得做與生產(chǎn)工作無關的事
建筑工地加工承攬合同書 建筑工程承包合同與加工承攬篇二
甲方： 210國道延安東過境姚店至三十里鋪二級公路8標乙方：根據(jù)合同的有關規(guī)定，為加快工程的進度，結(jié)合本工程的具體情況，甲方將標段內(nèi)部分擋墻砌筑的勞務委托給乙方施工，經(jīng)雙方實地踏勘，本著自愿、平等、互惠、公平和誠信的原則，雙方達成以下各項條款的共識，依照執(zhí)行。
一、工程名稱：漿砌擋土墻工程 。
二、工程范圍和內(nèi)容：1 、范圍內(nèi)擋土墻工程施工；2 、工作內(nèi)容： 清基、排水、擋墻基礎砌筑、墻身砌筑、砌體勾縫、泄水孔、伸縮縫、沉降縫等所有相關內(nèi)容的施工；3 、承包方式： 本工程實行包工不包料的包干方式承包，用于工程的砂子、水泥、片石主要材料及其他輔助材料由甲方供應，乙方負責工程施工事宜；4 、工程價款 ：按實際量測砌筑數(shù)量（基礎元
3 ，墻身元 3）施工期間不再發(fā)生除本單價以外的任何其他費用；5 、計量方式： 由甲方組織驗收合格后，對合格的工程進行結(jié)算。乙方進場后，甲方不向乙方支付預付款。
6、乙方必須按甲方排出的進度計劃組織足夠人力進行施工，技工、力工進場人數(shù)按甲方要求人數(shù)進場，同時乙方必須保證最低進場 人，并按甲方進度要求增加施工人員，以確保工程進度。如果進度計劃完不成并且施工人數(shù)達不到項目部要求的人數(shù)，甲方按規(guī)定人數(shù)每少一人每天罰款100元或有權(quán)不經(jīng)乙方同意自己另外安排人員或其他施工隊伍來完成；
7、每個分項工程如果乙方不能按甲方要求的時間開工和完工，甲方有權(quán)作出相應的經(jīng)濟處罰，處罰標準按情節(jié)輕重每天可處以0元。嚴重者甲方將解除合同，所增加的費用（按雙倍計）在乙方工程款或結(jié)算款中扣除。
8、不論發(fā)生任何情況，乙方不可能用停工或變相停工方式來要求甲方處理，在停工期間，每停工一天，甲方將扣乙方工程款5000元作為賠償由于乙方停工給甲方帶來的經(jīng)濟與聲譽損失，此款可以當月扣或者在結(jié)算中扣除。連續(xù)停工三天時，甲方從停工第三天起有權(quán)另選施工隊伍進場施工。乙方作自動退場處理。
9、乙方自動退場，甲方將乙方所剩的工程款全部作為乙方的賠償金賠償給甲方，彌補甲方的各項損失。10 、如果因業(yè)主及甲方原因延誤工期，經(jīng)甲方簽證后，工期相應順延。
三、質(zhì)量標準凡因乙方原因造成工程質(zhì)量達不到驗收標準，乙方必須在甲方規(guī)定時間內(nèi)無償返工直至達到質(zhì)量驗收標準，否則甲方不予驗工計價。勒令不改者，甲方有權(quán)提前單方面解除合同，同時乙方負責承擔由此給甲方造成的所有損失。
四、管理要求
1、乙方在施工期間必須服從甲方人員的管理，遵守甲方制定的各項規(guī)章制度。在施工現(xiàn)場中，服從甲方相關人員的調(diào)配、安排，服從甲方對制度、質(zhì)量和安全的管理。
2、乙方必須服從管理處與監(jiān)理辦相關人員的監(jiān)管 。
五、安全生產(chǎn)、文明施工管理要求
1、嚴格執(zhí)行國家頒布的各項政策和安全法規(guī)、規(guī)程，及其它相關的標準、規(guī)范。遵守甲方制定的各項安全、文明施規(guī)章制度，服從甲方相關人員的管理。
2、若乙方在生產(chǎn)過程中由于違反各種規(guī)章制度而引起現(xiàn)場的安全事故，乙方負全部責任 ；并由此導致政府相關部門、管理處與監(jiān)理辦的處罰的由乙方自行負責，同時甲方將追究乙方責任。
六、雙方責任
1、甲方責任
①負責技術交底和施工控制測量及對乙方的施工進行監(jiān)督、指導、檢查。
②按期召開生產(chǎn)調(diào)度會，及時解決施工中出現(xiàn)的問題，按月下達施工生產(chǎn)計劃，并檢查落實情況。
③對乙方的施工進度、質(zhì)量、安全進行檢查、監(jiān)督。對不合格工程有權(quán)責令乙方返工，并賠償經(jīng)濟損失。對屢次整改無效的，視為乙方違約，甲方有權(quán)終止合同并責令其無條件退場。
④對乙方所完成合格工程量進行驗工計價。
⑤工程量按實際收方工程量計量。
⑥提供施工現(xiàn)場工作場地、施工便道及片石砌筑場地。
2、乙方責任
①嚴格按照施工設計圖紙和國家及交通部頒發(fā)的施工規(guī)范、技術要求組織施工，完成甲方下達的施工生產(chǎn)計劃。遵守國家、地方公司和甲方的有關政策規(guī)定、要求，文明施工達標，材料堆放整齊，創(chuàng)建標準化工地。隨時接受甲方、管理處及監(jiān)理的技術指導和監(jiān)督檢查。
②承擔由于自身原因造成的返工和不合格工程的一切損失。
③加強文明施工，保證施工場地清潔符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關規(guī)定，交工前清理現(xiàn)場達到合同條款約定的要求，承擔因自身原因違反有關規(guī)定造成的損失和罰款。做好施工現(xiàn)場的環(huán)保、防火、防盜、防洪、照明、保衛(wèi)及安全防護設施工作。
④自行負責現(xiàn)場人員的食宿安排。承擔所屬人員的調(diào)遣、撤場等全部費用。乙方內(nèi)部發(fā)生勞資糾紛，甲方不承擔任何責任，并追究乙方責任。同時甲方有權(quán)扣除乙方的工程款直接撥付工人工資。在施工中應聽從甲方的統(tǒng)一指揮，自覺搞好和其他單位的關系。
⑤乙方不得隨意提出退場，如果因自身原因中途主動退場，視為乙方違約，因此造成甲方工程施工的一切損失由乙方賠償。
⑥乙方自備的小型機具（如砂漿攪拌機等）必須符合國家現(xiàn)行技術及安全標準。在使用過程中，必須加強維修及保養(yǎng)工作，不能影響工程質(zhì)量與進度。乙方砌筑片石時，要合理下料，要充分利用原材料如砂子、水泥、片石等。
⑦每施工完一道工序，經(jīng)甲方和公司技術人員及監(jiān)理工程師檢驗合格后，方可進行下道工序施工。應接受甲方及監(jiān)理工程師的隨時抽查和重點檢查，并提供必要的檢查條件。
⑧配合甲方試驗人員做好各種材料的取樣及試件的制作。
⑨未經(jīng)甲方允許，乙方不得私接電線，同時應做好安全防護工作，杜絕一切事故的發(fā)生。因乙方原因造成的安全事故，一切費用由乙方承擔。
⑩乙方進場的人員及小型機械設備必須滿足施工進度的要求，如果趕工期甲方要求增加機械設備及人員，乙方必須無條件的服從。
七、爭議解決
1、雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則協(xié)商解決。
2、如發(fā)生經(jīng)濟糾紛向所在地仲裁部門申請仲裁。
八、其他
1、禁止乙方以任何方式將本工程的全部或部分轉(zhuǎn)包或分包給他人。
2、本合同承包單價屬于商業(yè)秘密，乙方不準泄露。否則甲方將追究乙方的法律責任。
3、本合同自雙方簽字后生效。工程交工驗收合格、工程余款結(jié)清，自行終止。
4、本合同未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決或簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
5、本合同一式三份，甲方執(zhí)肆份，乙方執(zhí)壹份，甲方交單位一份存檔。甲
方：
乙
方：簽約代表：簽約代表：聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：簽訂日期：________年____月____日
建筑工地加工承攬合同書 建筑工程承包合同與加工承攬篇三
合同編號：定做人：
簽定地點：承攬人：
簽定時間：年月日
第一條承攬項目、數(shù)量、報酬及交付期限項目名稱及內(nèi)容計量單位數(shù)量工作量(工時)報酬交付期限單價金額合計人民幣金額(大寫)：(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條技術標準、質(zhì)量要求：
第三條承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件：
第四條定做人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
第五條加工物的包裝要求及費用負擔：
第六條定做人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
第七條結(jié)算方式及期限
第八條定作人在年月日前提交定金(大寫)元。
第九條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十一條違約責任：
第十二條合同爭議的解決方式：本合同在履行爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾砭謪f(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：(一)提交仲裁委員會仲裁;(二)依法向人民法院起訴。
第十三條其他約定事項
定作人定作人(章)：住所：法定代表人(章或簽字)：居民身份證號碼：委托代理人：電話：傳真：開戶銀行：賬號：郵政編碼：
承攬人承攬人(章)：住所：法定代表人(章或簽字)：居民身份證號碼：委托代理人：電話：傳真：開戶銀行：賬號：
郵政編碼：
建筑工地加工承攬合同書 建筑工程承包合同與加工承攬篇四
合同編號：定做人：
簽定地點：承攬人：
簽定時間：年月日
第一條承攬項目、數(shù)量、報酬及交付期限項目名稱及內(nèi)容計量單位數(shù)量工作量(工時)報酬交付期限單價金額合計人民幣金額(大寫)：(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條技術標準、質(zhì)量要求：
第三條承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件：
第四條定做人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
第五條加工物的包裝要求及費用負擔：
第六條定做人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
第七條結(jié)算方式及期限
第八條定作人在年月日前提交定金(大寫)元。
第九條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十一條違約責任：
第十二條合同爭議的解決方式：本合同在履行爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾砭謪f(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：(一)提交仲裁委員會仲裁;(二)依法向人民法院起訴。
第十三條其他約定事項
定作人定作人(章)：住所：法定代表人(章或簽字)：居民身份證號碼：委托代理人：電話：傳真：開戶銀行：賬號：郵政編碼：
承攬人承攬人(章)：住所：法定代表人(章或簽字)：居民身份證號碼：委托代理人：電話：傳真：開戶銀行：賬號：
郵政編碼：
